根据我国《合同法》第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
目录
定作人：______________签订地点：___________
承揽人：______________签订时间：___________
第一条承揽项目(注：空格如不够用，可以另接)
承揽项目名称及内容_____________________
计量单位______________
数量或工作量______________
报酬______________
单价______________
总价______________
第二条技术标准、质量要求：_____________________
第三条承揽人使用的材料由定作人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：__________
第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_________________
第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。
第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是：________________
第七条定作人协助承揽人的事项与要求：____________________
定作人：______________签订地点：___________
承揽人：______________签订时间：___________
第一条承揽项目(注：空格如不够用，可以另接)
承揽项目名称及内容_____________________
计量单位______________
数量或工作量______________
报酬______________
单价______________
总价______________
第二条技术标准、质量要求：_____________________
第三条承揽人使用的材料由定作人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：__________
第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_________________
第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。
第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是：________________
第七条定作人协助承揽人的事项与要求：____________________
定作人：______________签订地点：___________
承揽人：______________签订时间：___________
第一条承揽项目(注：空格如不够用，可以另接)
承揽项目名称及内容_____________________
计量单位______________
数量或工作量______________
报酬______________
单价______________
总价______________
第二条技术标准、质量要求：_____________________
第三条承揽人使用的材料由定作人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：__________
第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_________________
第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。
第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是：________________
第七条定作人协助承揽人的事项与要求：____________________
定作人：______________签订地点：___________
承揽人：______________签订时间：___________
第一条承揽项目(注：空格如不够用，可以另接)
承揽项目名称及内容_____________________
计量单位______________
数量或工作量______________
报酬______________
单价______________
总价______________
第二条技术标准、质量要求：_____________________
第三条承揽人使用的材料由定作人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：__________
第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_________________
第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。
第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是：________________
第七条定作人协助承揽人的事项与要求：____________________
司法实务中，随着房地产市场的空前活跃，商品房预售合同纠纷中迟延办证违约责任案件也大量增加。因这类案件具有普遍性、群发性的特点，人民法院在审理时较为慎重。
一、办证的义务分担
根据《城市房地产开发经营管理条例》规定，办证应当由买受人提出申请，并由房地产开发企业予以协助。
买受人的申请，指预售商品房的买受人应当自商品房交付使用之日起90日内，现售商品房的买受人应当自销售合同签订之日起90日内，持登记申请材料到房屋所在地的人民政府房地产行政主管部门申请办理房屋所有权转移登记。依据《房屋登记办法》规定，房屋所有权转移登记需要提交的材料包括：登记申请书、申请人身份证明、房屋所有权证书或者房地产权证书、证明房屋所有权发生转移的材料、其他必要材料。实务中需要提交的材料一般包括：商品房销售许可证、新建房屋初始登记批复、新建门牌号码审批表、经备案的商品房买卖合同、商品房销售专用发票、准住通知单、公共部位维修基金收据、契税收据、买受人身份证等。
房地产开发企业的协助主要指办理完毕房屋所有权初始登记，还包括依照规定或约定履行通知、提供必要证明文件等。
依《民法典》规定，房地产开发企业通过合法建造房屋行为取得房屋所有权，对该所有权进行出售处分时，需要先办理所有权初始登记。依据《房屋登记办法》规定，所有权初始登记应当提交的材料包括：登记申请书;申请人身
依《民法典》第八百五十三条规定，委托开发合同研究开发人主要有以下义务：
1、按照约定制定和实施研究开发计划。委托开发合同的研究开发人应当进行必要的可行性认证，并根据合同的要求，选择适当的研究开发方案，制定切实可行的计划，并积极组织实施。
2、合理使用研究开发。委托开发合同的研究开发人应当按照委托开发合同的约定，本着专款专用的原则，根据开发项目的实际需要，合理有效地使用委托人支付的经费，不得挪作他用。
3、按期完成研究开发工作，交付研究开发成果。研究开发人应当按照合同约定的39;条件按期完成研究开发工作，及时组织验收并将工作成果交付委托人。
4、研究开发人的后续义务。提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果 委托人的违约责任是指委托人不履行或者不适当履行委托开发合同。主要有以下几项：
1、委托人迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，研究开发人不承担责任。委托人逾期两个月不支付研究开发经费或者报酬的，研究开发人有权解除合同，委托人应当返还技术资料、补交应付的报酬，赔偿因此给研究开发人造成的损失或支付违约金。
2、委托人未按照合同约定提供技术资料、原始数据和完成协作事项，或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致研究开发工作停滞、延误、失败的，委托人应当承担违约责任。委托人逾期两个月不提供技术
农村土地承包合同是保障农民权益、促进农业发展、保持农村稳定的基础。
1、发包方的主要违约形式及责任
⑴、干涉承包方依法享有的生产经营自主权
承包方依照《农村土地承包法》第16条第1项的规定，依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处置产品，这就是承包方的生产经营自主权的基本内容。目前，在一些地方，不尊重农民生产经营自主权的问题还比较突出。有的发包方为了完成上级布置的任务，建样板田、示范基地等，不顾承包农民的意愿，强迫他们种植某种作物；有的发包方为了发展农业产业化、实行规模经营等，强迫承包方统一耕种某种作物；有的发包方假借...
合同违约责任条款范文
甲方(出卖人)：******物业发展有限公司
乙方(买受人)：****劲松路甲1号松华园小区单元房业主
鉴于：
1、XX_____年_____月_____日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币_____元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币_____元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币_____元，于XX_____年_____月_____日前以现金方式一次付清。
司法实务中，随着房地产市场的空前活跃，商品房预售合同纠纷中迟延办证违约责任案件也大量增加。因这类案件具有普遍性、群发性的特点，人民法院在审理时较为慎重。
一、办证的义务分担
根据《城市房地产开发经营管理条例》规定，办证应当由买受人提出申请，并由房地产开发企业予以协助。
买受人的申请，指预售商品房的买受人应当自商品房交付使用之日起90日内，现售商品房的买受人应当自销售合同签订之日起90日内，持登记申请材料到房屋所在地的人民政府房地产行政主管部门申请办理房屋所有权转移登记。依据《房屋登记办法》规定，房屋所有权转移登记需要提交的材料包括：登记申请书、申请人身份证明、房屋所有权证书或者房地产权证书、证明房屋所有权发生转移的材料、其他必要材料。实务中需要提交的材料一般包括：商品房销售许可证、新建房屋初始登记批复、新建门牌号码审批表、经备案的商品房买卖合同、商品房销售专用发票、准住通知单、公共部位维修基金收据、契税收据、买受人身份证等。
房地产开发企业的协助主要指办理完毕房屋所有权初始登记，还包括依照规定或约定履行通知、提供必要证明文件等。
依《民法典》规定，房地产开发企业通过合法建造房屋行为取得房屋所有权，对该所有权进行出售处分时，需要先办理所有权初始登记。依据《房屋登记办法》规定，所有权初始登记应当提交的材料包括：登记申请书;申请人身
依《民法典》第八百五十三条规定，委托开发合同研究开发人主要有以下义务：
1、按照约定制定和实施研究开发计划。委托开发合同的研究开发人应当进行必要的可行性认证，并根据合同的要求，选择适当的研究开发方案，制定切实可行的计划，并积极组织实施。
2、合理使用研究开发。委托开发合同的研究开发人应当按照委托开发合同的约定，本着专款专用的原则，根据开发项目的实际需要，合理有效地使用委托人支付的经费，不得挪作他用。
3、按期完成研究开发工作，交付研究开发成果。研究开发人应当按照合同约定的39;条件按期完成研究开发工作，及时组织验收并将工作成果交付委托人。
4、研究开发人的后续义务。提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果 委托人的违约责任是指委托人不履行或者不适当履行委托开发合同。主要有以下几项：
1、委托人迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，研究开发人不承担责任。委托人逾期两个月不支付研究开发经费或者报酬的，研究开发人有权解除合同，委托人应当返还技术资料、补交应付的报酬，赔偿因此给研究开发人造成的损失或支付违约金。
2、委托人未按照合同约定提供技术资料、原始数据和完成协作事项，或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致研究开发工作停滞、延误、失败的，委托人应当承担违约责任。委托人逾期两个月不提供技术
农村土地承包合同是保障农民权益、促进农业发展、保持农村稳定的基础。
1、发包方的主要违约形式及责任
⑴、干涉承包方依法享有的生产经营自主权
承包方依照《农村土地承包法》第16条第1项的规定，依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处置产品，这就是承包方的生产经营自主权的基本内容。目前，在一些地方，不尊重农民生产经营自主权的问题还比较突出。有的发包方为了完成上级布置的任务，建样板田、示范基地等，不顾承包农民的意愿，强迫他们种植某种作物；有的发包方为了发展农业产业化、实行规模经营等，强迫承包方统一耕种某种作物；有的发包方假借...
合同违约责任条款范文
甲方(出卖人)：******物业发展有限公司
乙方(买受人)：****劲松路甲1号松华园小区单元房业主
鉴于：
1、XX_____年_____月_____日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币_____元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币_____元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币_____元，于XX_____年_____月_____日前以现金方式一次付清。
司法实务中，随着房地产市场的空前活跃，商品房预售合同纠纷中迟延办证违约责任案件也大量增加。因这类案件具有普遍性、群发性的特点，人民法院在审理时较为慎重。
一、办证的义务分担
根据《城市房地产开发经营管理条例》规定，办证应当由买受人提出申请，并由房地产开发企业予以协助。
买受人的申请，指预售商品房的买受人应当自商品房交付使用之日起90日内，现售商品房的买受人应当自销售合同签订之日起90日内，持登记申请材料到房屋所在地的人民政府房地产行政主管部门申请办理房屋所有权转移登记。依据《房屋登记办法》规定，房屋所有权转移登记需要提交的材料包括：登记申请书、申请人身份证明、房屋所有权证书或者房地产权证书、证明房屋所有权发生转移的材料、其他必要材料。实务中需要提交的材料一般包括：商品房销售许可证、新建房屋初始登记批复、新建门牌号码审批表、经备案的商品房买卖合同、商品房销售专用发票、准住通知单、公共部位维修基金收据、契税收据、买受人身份证等。
房地产开发企业的协助主要指办理完毕房屋所有权初始登记，还包括依照规定或约定履行通知、提供必要证明文件等。
依《民法典》规定，房地产开发企业通过合法建造房屋行为取得房屋所有权，对该所有权进行出售处分时，需要先办理所有权初始登记。依据《房屋登记办法》规定，所有权初始登记应当提交的材料包括：登记申请书;申请人身
依《民法典》第八百五十三条规定，委托开发合同研究开发人主要有以下义务：
1、按照约定制定和实施研究开发计划。委托开发合同的研究开发人应当进行必要的可行性认证，并根据合同的要求，选择适当的研究开发方案，制定切实可行的计划，并积极组织实施。
2、合理使用研究开发。委托开发合同的研究开发人应当按照委托开发合同的约定，本着专款专用的原则，根据开发项目的实际需要，合理有效地使用委托人支付的经费，不得挪作他用。
3、按期完成研究开发工作，交付研究开发成果。研究开发人应当按照合同约定的39;条件按期完成研究开发工作，及时组织验收并将工作成果交付委托人。
4、研究开发人的后续义务。提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果 委托人的违约责任是指委托人不履行或者不适当履行委托开发合同。主要有以下几项：
1、委托人迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，研究开发人不承担责任。委托人逾期两个月不支付研究开发经费或者报酬的，研究开发人有权解除合同，委托人应当返还技术资料、补交应付的报酬，赔偿因此给研究开发人造成的损失或支付违约金。
2、委托人未按照合同约定提供技术资料、原始数据和完成协作事项，或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致研究开发工作停滞、延误、失败的，委托人应当承担违约责任。委托人逾期两个月不提供技术
农村土地承包合同是保障农民权益、促进农业发展、保持农村稳定的基础。
1、发包方的主要违约形式及责任
⑴、干涉承包方依法享有的生产经营自主权
承包方依照《农村土地承包法》第16条第1项的规定，依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处置产品，这就是承包方的生产经营自主权的基本内容。目前，在一些地方，不尊重农民生产经营自主权的问题还比较突出。有的发包方为了完成上级布置的任务，建样板田、示范基地等，不顾承包农民的意愿，强迫他们种植某种作物；有的发包方为了发展农业产业化、实行规模经营等，强迫承包方统一耕种某种作物；有的发包方假借...
合同违约责任条款范文
甲方(出卖人)：******物业发展有限公司
乙方(买受人)：****劲松路甲1号松华园小区单元房业主
鉴于：
1、XX_____年_____月_____日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币_____元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币_____元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币_____元，于XX_____年_____月_____日前以现金方式一次付清。
司法实务中，随着房地产市场的空前活跃，商品房预售合同纠纷中迟延办证违约责任案件也大量增加。因这类案件具有普遍性、群发性的特点，人民法院在审理时较为慎重。
一、办证的义务分担
根据《城市房地产开发经营管理条例》规定，办证应当由买受人提出申请，并由房地产开发企业予以协助。
买受人的申请，指预售商品房的买受人应当自商品房交付使用之日起90日内，现售商品房的买受人应当自销售合同签订之日起90日内，持登记申请材料到房屋所在地的人民政府房地产行政主管部门申请办理房屋所有权转移登记。依据《房屋登记办法》规定，房屋所有权转移登记需要提交的材料包括：登记申请书、申请人身份证明、房屋所有权证书或者房地产权证书、证明房屋所有权发生转移的材料、其他必要材料。实务中需要提交的材料一般包括：商品房销售许可证、新建房屋初始登记批复、新建门牌号码审批表、经备案的商品房买卖合同、商品房销售专用发票、准住通知单、公共部位维修基金收据、契税收据、买受人身份证等。
房地产开发企业的协助主要指办理完毕房屋所有权初始登记，还包括依照规定或约定履行通知、提供必要证明文件等。
依《民法典》规定，房地产开发企业通过合法建造房屋行为取得房屋所有权，对该所有权进行出售处分时，需要先办理所有权初始登记。依据《房屋登记办法》规定，所有权初始登记应当提交的材料包括：登记申请书;申请人身
依《民法典》第八百五十三条规定，委托开发合同研究开发人主要有以下义务：
1、按照约定制定和实施研究开发计划。委托开发合同的研究开发人应当进行必要的可行性认证，并根据合同的要求，选择适当的研究开发方案，制定切实可行的计划，并积极组织实施。
2、合理使用研究开发。委托开发合同的研究开发人应当按照委托开发合同的约定，本着专款专用的原则，根据开发项目的实际需要，合理有效地使用委托人支付的经费，不得挪作他用。
3、按期完成研究开发工作，交付研究开发成果。研究开发人应当按照合同约定的39;条件按期完成研究开发工作，及时组织验收并将工作成果交付委托人。
4、研究开发人的后续义务。提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果 委托人的违约责任是指委托人不履行或者不适当履行委托开发合同。主要有以下几项：
1、委托人迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，研究开发人不承担责任。委托人逾期两个月不支付研究开发经费或者报酬的，研究开发人有权解除合同，委托人应当返还技术资料、补交应付的报酬，赔偿因此给研究开发人造成的损失或支付违约金。
2、委托人未按照合同约定提供技术资料、原始数据和完成协作事项，或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致研究开发工作停滞、延误、失败的，委托人应当承担违约责任。委托人逾期两个月不提供技术
农村土地承包合同是保障农民权益、促进农业发展、保持农村稳定的基础。
1、发包方的主要违约形式及责任
⑴、干涉承包方依法享有的生产经营自主权
承包方依照《农村土地承包法》第16条第1项的规定，依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处置产品，这就是承包方的生产经营自主权的基本内容。目前，在一些地方，不尊重农民生产经营自主权的问题还比较突出。有的发包方为了完成上级布置的任务，建样板田、示范基地等，不顾承包农民的意愿，强迫他们种植某种作物；有的发包方为了发展农业产业化、实行规模经营等，强迫承包方统一耕种某种作物；有的发包方假借...
合同违约责任条款范文
甲方(出卖人)：******物业发展有限公司
乙方(买受人)：****劲松路甲1号松华园小区单元房业主
鉴于：
1、XX_____年_____月_____日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币_____元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币_____元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币_____元，于XX_____年_____月_____日前以现金方式一次付清。
问：合同中的违约责任条款
合同中有一条是这样写的：如果一方擅自解除合同，除赔偿造成的全部损失外，另付出资额的10%作为违约金。请问：
1)这个条款对吗？
2）如果我把守约方的全部损失都赔偿了，我还要支付违约金吗？
答：对于您的问题，律师给您提供以下咨询意见，希望对您有所帮助：
根据我国《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者
根据深圳市国土资源和房产管理局、深圳市工商行政管理局《深圳市二手房买卖合同》（2007年版）的第十六条其他违约责任中约定“任何一方不履行本合同约定义务，致合同目的不能实现，守约方有权选择定金罚则或要求对方支付该房地产总价款百分之的违约金。”如要真正按照本合同的约定，那么守方约方能得到什么样的赔偿？
按照该第十六条的规定，实际应当是牵涉到定金罚，违约金以及损害赔偿金的适用问题。合同中并没有担到损害赔偿金。的确，但是按照相关法律的规定，损害赔偿金是法定损害赔偿，也就是不需要特别约定就需进行赔偿的，只是有特别约定时，才会有特殊情况出现。
那么定金罚，违约金及损害赔偿金应当如何适用呢？按照《民法典》第五百八十五条的规定违约金与损害赔偿金是不能共同适用的。当违约金约定过高于所受到的损失时，可以要求适当减少，如果违约金的约定少于损失时，那么可以请求提高到损失的数额。
定金罚与违约金又不能并用的，只能选择有利于自己的种类。所以其实这三个的适用就是先通过比较违约金与损失的大小，而确定违约的数额，然后而比较定金罚与所确定的违约金数额的大小，从而确定是选择定金罚还是选择违约金。
点评：就本人认为该法条并没有真正起到维护守约方权利的作用。因为只有当收取的定金数额高于所受到的损失，或违约金所约定的数额时，守约方才能得到超过损失的补偿，并且按照定金的限定，还不能超过合同总标的的20
技术开发合同中的违约责任有哪些？
《民法典》第八百五十四条规定研究开发人的违约责任是指研究开发人不履行或者不适当履行委托开发合同，依本条规定委托开发合同研究开发人的违约责任主要有以下几个方面：
1、研究开发人未按计划实施研究开发工作的，委托人有权要求其实施研究开发计划并采取相应的补救措施。研究开发人逾期两个月不实施研究开发计划的，委托人有权解除合同，研究开发人应当返还研究开发经费，并赔偿因此给委托人所造成的损失。
2、研究开发人将研究开发经费用于履行合同以外的其他目的的，委托人有权加以制止，并要求研究开发人退还相应的经费用于研究开发工作。经委托人催告后，研究开发人逾期2个月仍未退还经费用于研究开发工作的，委托人有权解除合同，研究开发人应当返还研究开发经费，并赔偿因此给委托人所造成的损失。
3、由于研究开发人的过错，造成研究开发成果不符合合同约定条件的，研究开发人应当支付违约金或者赔偿损失。由于研究开发人 的过错，研究开发工作失败的，研究开发人应当返还部分或者全部研究开发经费，并支付违约金或者赔偿损失。
专利权转让合同当事人违反合同应承担什么责任?
1、让与人的违约责任
在买卖合同中：一般是这样规定的，
（一）规定不能交货方，向买方偿付不能交货部分货款百分之**的违约金；
（二）出卖方交货的类型、规格、颜色、质量不符合规定的，买方同意要，双方可以协商价格，买方不同意的，出卖方应负责更换，修理；
（三）出卖方货物的包装不符合合同规定的，须返修或重新包装，出卖方承担因此支出的费用。买方不要求重新包装的，出卖方应承担赔偿损失的责任；
（四）出卖方逾期交货的，应承担逾期交货金额每日千分之**的违约金；如果逾期超过**日，买方可以终止合同并要求出卖方赔偿损失；
（五）其它条款
政府采购合同的违约责任：
约定㈠政府部门应当按期接受货物，如果因政府部门的原因而不接受货物，应给供货方承担千分之**的违约金；㈡政府部门应提前**日交付定金，接受货物后**日支付货款，否自承担**的违约金；㈢供货方如不能按期供
不签劳务合同怎么起诉 2025-02-11
若未签订劳务合同要起诉，可按以下步骤进行。 1. 收集证据：需收集能证明劳务关系存在的证据，如工作凭证（如工资条、工作邮件、聊天记录等）、考勤记录、证人证言等。这些证据对于确定双方的权利义务至关重要。 2. 明确被告：确定被起诉的一方，即未签订劳务合同的另一方。需获取其准确的身份信息，包括姓名、身份证号码、住址等，以便法院能够准确送达相关法律文书。 3. 起草起诉状：起诉状应明确诉讼请求，如要求支付劳务报酬、赔偿损失等，并详细陈述事实和理由，说明未签订劳务合同的情况以及自己的权益受到的损害。 4. 提交起诉材料：将起诉状及相关证据提交给有管辖权的法院，并按照法院的要求缴纳诉讼费。 5. 参加诉讼过程：法院会安排庭审，双方应按时参加，进行举证、质证和辩论等程序。法院会根据查明的事实和法律规定作出判决。 在整个起诉过程中，建议咨询专业律师，以确保自己的权益得到最大程度的保护。[详情]
签订合同授权委托书模板怎么写 2025-02-11
以下是一份签订合同授权委托书模板： **《签订合同授权委托书》** 委托人：【委托人姓名】，【身份证号/其他身份信息】，联系地址：【联系地址】，联系电话：【联系电话】。 受托人：【受托人姓名】，【身份证号/其他身份信息】，联系地址：【联系地址】，联系电话：【联系电话】。 委托事项：委托人委托受托人代表其与【对方单位名称】签订【合同名称】，包括但不限于协商合同条款、签署合同文件等。 委托权限：全权代理，即受托人有权以委托人的名义进行与签订合同相关的一切行为，有权代表委托人作出意思表示，签署相关文件。 委托期限：自【委托开始日期】起至【委托结束日期】止。 委托人（签字/盖章）：________________ 受托人（签字/盖章）：________________ 日期：【具体日期】 需注意，在填写具体内容时，应确保委托人及受托人的信息准确无误，委托权限应明确具体，避免产生歧义。同时，根据实际情况，可对模板进行适当调整和补充。[详情]
贷款合同和购房合同在一起吗 2025-02-11
一般情况下，贷款合同和购房合同通常是分开的。 购房合同主要是购房者与开发商之间关于房屋买卖的协议，明确了房屋的基本信息、价格、付款方式、交房时间等重要条款。 而贷款合同则是购房者与贷款机构（如银行）之间的协议，主要规定了贷款的金额、利率、还款方式、还款期限等贷款相关的细节。 当然，在某些特殊情况下，可能会将两者合并在一份合同中，但这并非普遍现象。购房者在签订合同前后，应仔细阅读并理解合同中的各项条款，确保自己的权益得到保障。如果对合同内容有任何疑问或不清楚的地方，应及时与相关方沟通咨询。[详情]
合同负债高代表什么 2025-02-11
合同负债高通常代表以下几个方面。 1. 企业在前期已收到客户的预付款项或预收款，这些款项尚未满足收入确认条件，需确认为合同负债。这表明企业在业务开展过程中，前期获得了较多客户的资金流入，业务发展态势较好，有一定的市场需求和客户认可度。 2. 也可能意味着企业在合同履行周期内，处于较为强势的地位，能够提前收取客户款项。但同时也需关注合同负债的结转情况，若结转不及时或存在大量长期挂账的合同负债，可能存在调节利润等风险。 3. 从另一个角度看，合同负债高也可能反映出企业的产品或服务交付进度较慢，导致预收款项未能及时转为收入，影响企业的资金周转效率和运营效益。[详情]