杭深线生产生活设施补强建设工程施工总价承包二次

竞争性谈判采购公告

采购编号:****

本谈判采购项目杭深线生产生活设施补强建设工程项目经段党政联席会研究通过。项目业主为****，工程施工图已经审核合格，建设资金来自企业自筹，采购人为****。项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。

1.1 采购项目名称：杭深线生产生活设施补强建设工程

1.2 采购人：****

1.3 采购代理机构：****

1.4 采购项目资金落实情况：本项目划分为4个标段，每个标段采购最高限价见采购范围及相关要求。

1.5 采购项目概况：潮汕站综合楼大院职场环境补强建设、潮汕站综合楼生产房屋及配套整治、潮汕综维车间及工区**材料工具房、**站区单身宿舍楼整治。

本项目采购资金已落实，具备采购条件。

1.6 成交供应商数量：每个标段确定一家中标人，容许兼投兼中。

标段一：潮汕站综合楼大院职场环境补强建设

工程具体内容：

1.**生态停车位465㎡，**电动（单）车棚180㎡及充电设施。

• **人行通道拆除外墙4.75㎡、人行步道330m;**砖砌立柱1条、岗亭1座、凉亭1座11.97㎡、成品垃圾收集所1间。
• **一级升旗台及设施1座。

4.加装大院智能识别车辆自动导轨闸门1樘、双通道智能人脸识别自动人行闸门1套、智能人脸识别测温一体机2套，智能车辆停车监控管理系统及出入管理系统设备1套。

5.增设太阳能庭院灯及球场灯28杆

计划工期：60日

最高限价：897460元（含税）

标段二：潮汕站综合楼生产房屋及配套整治

工程具体内容：

1.****活动室、****活动室与职工之家等生产用房作功能整治。****活动室与垃圾收集间的隔墙24.94㎡；封闭一个走廊门3.15㎡、一个室外玻璃铝合**4.2㎡、一个铝合金百叶窗2.31㎡；修复（新补）天花24.36㎡、地面砖6.96㎡、墙面批荡抹灰涂料14.7㎡、踢脚线6.6m；****活动室、职工之家的隔墙3堵51.25㎡；封闭走廊门4樘7.65㎡；修复天花（利旧176.99㎡，新补20.52㎡）、地面砖16.78㎡、墙面批荡抹灰涂料12.1㎡、踢脚线13.2m；补充灯盘2个，电线插座等配套设施。

2.绿化工程面积约3500平方米，绿化工程费为34.39万元，主要工作量整理既有花基，补种鸭脚木绿篱500m，补种紫苏花155m，补种草皮3484平方米，补种**兰8株、大叶女贞38株、细叶榕1株、木棉树2株、香樟8株、桂花树48株、薰衣草、捕蝇草53株，清理老树桩1株。

计划工期：60日

最高限价：520070元（含税）

标段三：潮汕综维车间及工区**材料工具房

工程具体内容：

1.**材料工具房约890㎡(其中工务360㎡、信号230㎡、供电120㎡、通信120㎡、房建60㎡)。

2.**储油间70㎡(工务线路20㎡，工务**、房建、信号、供电、通信各10㎡)。

3.地面硬化2277㎡。

4.**排水沟265m。

5.既有围墙开门1座（6m双开不锈钢大门）

计划工期：75日

最高限价：****664元（含税）。

标段四：**站区单身宿舍楼整治

工程具体内容：

1.拆除既有破损门31樘，更换为钢质复合门31樘。

2.走廊拆除既有铝扣板吊顶97.2㎡，重新吊600 600铝扣板天花97.2㎡。

3.内墙面及天花重新粉刷约1800㎡。

4.卫生间15间漏水整治共计45㎡。

5.二楼16间阳台拆除既有地砖127.6㎡重做防水、贴浅灰色防滑砖127.6㎡；29间阳台加装不锈钢晾衣杆。

6.大楼屋顶漏水整治634.2㎡。

7.拆除既有29台太阳能热水器。

8.一至二层增加铺设空调、电热水器等大功率电器专用电线路；

9.宿舍楼院区重装智能封闭式电动大门；入口处加装一套简易监控摄像头。

计划工期：60日

最高限价：****400元（含税）。

2.1 质量要求：按照采购人提供的有关图纸、施工说明和相关要求施工，符合国家质量验收备案标准，满足采购人的需求。

2.2安全目标：消灭安全生产一般及以上事故和铁路交通安全一般及以上事故。

3.1 供应商应依法设立（在中华人民**国境内合法注册的独立法人）且满足如下要求：

（1）资质要求：****集团管内具备建筑工程专业承包贰级及以上资质企业的非运输企业。

（2）财务要求：近三年财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产的情况；

（3）业绩要求：近三年内（2020年1月1日至今）完成项目不少于一项类似工程项目；

（4）信誉要求：供应商须具有良好的社会信誉，在近三年内无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；****集团****集团有限公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；****铁路局 黑名单 管理的单位，在公布期限内，不得接受其谈判；

供应商及供应商的法定代表人、拟委派的项目负责人近一年内（递交谈判申请文件之日起前1****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录【提供递交谈判申请文件截止日前5日内在 中国裁判文书网 网站http://wenshu.****.cn/查询结果截图，查询筛选关键字应分别包括① 供应商 、 单位行贿罪 ；② 供应商的法定代表人 、 行贿罪 ；③ 拟委派的项目负责人 、 行贿罪 】；

供应商不属于失信被执行人【供应商须提供递交谈判申请文件截止日前5日内在 信用中国 网站www.****.cn查询结果截图】；

法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、****公司及其控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判；

（5）承担本项目的主要人员要求：

拟派项目经理具有工程二级注册建造师执业资格，职称工程师及以上，具有有效的安全生产考核合格证书，3年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。

总工程师职称工程师及以上，从事类似项目管理工作至少3年，主管项目技术工作3年以上。

（6）其他要求：在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，能满足项目要求。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3****集团有限公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；

（4****集团有限公司通报的停标处罚期内；

（5）响应供应商及响应供应商法定代表人、拟委派的项目经理在递交响应文件****人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；

（6****人民法院列为失信被执行人。

3.3 本次采购不接受联合体。

4.1有意谈判活动的供应商，请于2023年5月17日至2023年5月19日，每日上午 9 时00分至 11时00分，下午14时00分至16时00分（**时间，下同），自行填写《领取谈判文件登记表》（见附件）后，随法人授权委托书（格式自拟，须附法人及受托人二代身份证复印件）、汇款凭证扫描件发送至邮箱，采购代理机构在收到邮件后发出电子版谈判文件。

4.2谈判文件每标段售价￥300元，采用银行汇款，售后不退。供应商须在购买谈判文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，****银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明项目编号及购买子包号。招标代理账号如下：

开户名称：****

账 号：****007

开户银行：交通银行**西单支行

4.3本次谈判的谈判文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。未购买谈判文件的供应商的响应文件将被拒绝接收。原已购买本项目谈判文件的供应商，如继续参加本次谈判，请于本次谈判文件发售时间内，按上述4.2款要求将相应报名资料发送至采购代理邮箱免费更换谈判文件。

5.1 响应文件递交的截止时间为：2023年5月23日14时30分，地点为**市**区**一路65号中国铁物2楼。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动，谈判开始时间预计为：2023年5月23日14时30分，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。谈判地点为**市**区**一路65号中国铁物2楼。

本谈判采购公告在中国招标投标公共服务平台、中国铁物电子招投标平台网、国铁采购平台上发布。

采购人名称：****

采购人地址：**市铁路生活区**二号办公楼

联系人：赵工电话：183****8186

采购代理机构：****

地址：**市**区**一路65号中国铁物2楼

联系人：郭工、靳工 联系方式：139****3476 、130****5531

邮箱：

****（盖章）

采购人主要负责人（项目负责人）：

2023年5月16日

附件一

谈判登记申请表